21天養(yǎng)成一個微習慣，而100天讓這個習慣固化成伴隨一生的行為。每天都堅持學習，留言、簽到，將有機會在考前一周獲獨家內(nèi)部資料。今天是【大立行動派·百天過一建】的第82天，快和小編一起背一級建造師考試干貨吧!

 

《法規(guī)》

【第82天】

【考點展示】

建設工程施工合同糾紛適用于專屬管轄，應按照不動產(chǎn)糾紛確定管轄。不動產(chǎn)已登記的，以不動產(chǎn)登記簿記載的所在地為不動產(chǎn)所在地;不動產(chǎn)未登記的，以不動產(chǎn)實際所在地為不動產(chǎn)所在地。

【協(xié)議管轄】

合同當事人可以通過書面協(xié)議從被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同簽訂地、標的物所在地(5家)法院中選擇確定一家管轄法院，并只能在約定的法院起訴。

如無約定、約定不明或約定錯誤，則向被告住所地或合同履行地法院起訴。

協(xié)議管轄有約定按協(xié)議，無約定則按被告住所地或者合同履行地。

【管轄權異議】當事人對管轄權有異議的，應當在提交答辯狀期間(即被告收到起訴狀副本之日起15日內(nèi))提出。未提出管轄權異議并應訴答辯的，視為受訴人民法院有管轄權，但違反級別管轄和專屬管轄的除外。

 

《管理》

【第82天】

【考點展示】

建設工程項目進度計劃的編制和調整方法

1.有分部工程雙代號網(wǎng)絡計劃如下圖所示，則工作C的自由時差為( )天。

A.1 B.2

C.3 D.0

2.已知工作A的緊后工作是B和C，B工作的最遲開始時間為第20天，最早開始時間為第14天，C工作的最遲完成時間為第16天，最早完成時間為第14天，A工作的自由時差為第5天，則A工作的總時差為( )天。

A.0 B.7

C.5 D.9

3.某分部工程時標網(wǎng)絡計劃如下圖所示，當計劃執(zhí)行到第3周末時和第6周末時，檢查得到的實際進度如圖中的實際進度前鋒線所示，該圖說明( )。

A.第3周末檢查時預計工期拖后一周

B.工作A和工作D在第4周至第6周內(nèi)實際進度正常

C.第6周末檢查時預計工期拖后一周

D.工作B和工作E在第4周至第6周內(nèi)實際進度正常

E.第6周未檢查時工作G實際進度拖后一周

4.當計算工期超過計劃工期時，可壓縮關鍵工作的持續(xù)時間以滿足要求。在確定縮短持續(xù)時間的關鍵工作時，宜選擇( )。

A.有多項緊前工作的工作 B.縮短持續(xù)時間而不影響質量和安全的工作

C.有充足備用資源的工作 D.縮短持續(xù)時間所增加的費用相對較少的工作

E.單位時間消耗資源量大的工作

5.關于網(wǎng)絡計劃關鍵線路的說法，正確的有()。

A.單代號網(wǎng)絡計劃中由關鍵工作組成的線路

B.總持續(xù)時間最長的線路

C.時標網(wǎng)絡計劃中沒有波形線的線路

D.雙代號網(wǎng)絡計劃中沒有虛箭線的線路

E.雙代號網(wǎng)絡計劃中由關鍵節(jié)點連成的線路

【參考答案】

1.D(自由時差：不影響緊后工作最早開始時間，本工作可以利用的機動時間。緊后工作H，只要C做完就可以開始，所以C的自由時差為0);2.B;3.AC;4.BCD;5.BC

 

《經(jīng)濟》

【第82天】

【考點展示】

 

《建筑》

【第82天】

【考點展示】

隱蔽工程驗收的質量責任

1.驗收程序

(1)承包人首先應自檢

(2)自檢合格， 48 小時向監(jiān)理人提交《隱蔽工程報驗單》并附相關質量證明材料

(3)監(jiān)理人審查資料合格后，到現(xiàn)場檢查實體

(4)審查和檢查均合格，專監(jiān)簽字，承包人方可進行下道工序

(5)如資料審查或實體檢查不合格，承包人應按監(jiān)理人要求整改、自檢合格后重新報驗

2.重新檢驗

(1)無論監(jiān)理人是否組織過驗收，當要求重新檢驗時，承包人應按要求鉆孔探測并覆蓋

(2)如重新檢驗合格，費用、工期、利潤由發(fā)包人承擔

(3)如重新檢驗不合格，費用、工期、利潤由承包人承擔，承包人按監(jiān)理人要求整改，自檢合格后， 重新報驗。

3.私自隱蔽

是指承包單位昨晚隱蔽工程，直接覆蓋了，根本沒有走報驗程序，沒有向監(jiān)理人申請檢驗。

如私自隱蔽，監(jiān)理人應要求承包人鉆孔探測，不論是否合格，由此增加的費用由承包人承擔，延誤工期不予順延。如不合格，承包人應按監(jiān)理人要求整改，自檢合格，重新報驗。

【考點解析】

*監(jiān)理人審查資料合格后，到現(xiàn)場檢查實體

監(jiān)理人先在辦公室審查書面文件，書面材料合格了再到現(xiàn)場檢查實體;如果書面材料都不合格，就先不用去現(xiàn)場，直接把材料退回去修改完善，書面合格了才去現(xiàn)場檢查實體

*無論監(jiān)理人是否組織過驗收，當要求重新檢驗時，承包人應按要求鉆孔探測并覆蓋

正常情況下，承包人干完活，自檢合格提交申請，監(jiān)理人在規(guī)定的時間里需要到現(xiàn)場檢驗。如果過了這個時間監(jiān)理人不到現(xiàn)場檢驗，承包人就有權覆蓋。

但是不管監(jiān)理人到現(xiàn)場檢驗了也好，根本沒去現(xiàn)場檢驗，隱蔽工程被施工單位覆蓋了。如果監(jiān)理人要求重新檢驗，那么承包人無權拒絕監(jiān)理人。不能說我讓你來撿你不來，現(xiàn)在我已經(jīng)覆蓋了你又要檢驗了，這樣說是不可以的。只要監(jiān)理人要求了，那么承包人必須按要求進行鉆孔、探測，再重新覆蓋。

*如重新檢驗合格，費用、工期、利潤由發(fā)包人承擔

如果重新檢驗合格了，那么費用肯定由發(fā)包人承擔，延誤的工期要順延。而且重新檢驗相當于讓承包人多干了一份活，所以還要向承包人支付一定的利潤

*如重新檢驗不合格，費用、工期、利潤由承包人承擔，承包人按監(jiān)理人要求整改，自檢合格后，重新報驗

如果重新檢驗不合格，承包人只能自認倒霉，費用、工期一切免談，更不要提利潤。而且不合格還需要承包人進行整改，再自檢，再向監(jiān)理人報驗，相當于重新走一遍隱蔽工程的驗收程序。

 

《機電》

【第82天】

【案例題】

56.組織設計交底、施工方案交底內(nèi)容P295(300)

答案：施工組織設計交底的內(nèi)容包括:工程特點、難點、主要施工工藝及施工方法、進度安排、組織機構設置與分工及質量、安全技術措施等。

施工方案交底交底內(nèi)容為該工程的施工程序和順序、施工工藝、操作方法、要領、質量控制、安全措施等。

57.技術交底主要包括——P315(319)

技術交底主要包括施工工藝與方法、技術要求、質量要求、安全要求及其他要求等。

58.施工機械選擇原則——P312(P316)

施工機械設備的選擇原則是:切合需要，實際可能，經(jīng)濟合理。

59.進場的施工機械應達到什么要求P312(P316)倒數(shù)第6行

答案：進入現(xiàn)場的施工機械應進行安裝驗收，保持性能、狀態(tài)完好，做到資料齊全、準確，屬于特種設備的應履行報檢程序。

60.關于起重作業(yè)的“十不吊”

堅持做到“十不吊”。起重量在100t 及以上的(針對進口的特大型起重機械)起重機的操作人員必須經(jīng)過針對本機性能的專門培訓。

備注：不考察十不吊具體有哪些內(nèi)容，給出案例背景判斷可不可以進行吊裝作業(yè)。

 

《市政》

【第82天】

【問題】

【答案】

6.A 7.C 8.A 9.B l0.B

 

《公路》

【第82天】

【考點展示】

二、鉆眼爆破掘進施工技術要點

(一)鉆眼機具：隧道工程中常使用的鑿巖機有風動鑿巖機和液壓鑿巖機。

(二)炮眼布置和周邊眼的控制爆破：目前現(xiàn)場多采用直眼掏槽。

2.輔助眼布置：輔助眼的作用是進一步擴大掏槽體積和增大爆破量，并為周邊眼創(chuàng)造有利的爆破條件。

3.周邊眼布置：周邊眼的作用是爆破后使坑道斷面達到設計的形狀和規(guī)格。

(1)光面爆破的特點

光面爆破是指爆破后斷面輪廓整齊，超挖和欠挖符合規(guī)定要求的爆破，其主要標準是：

①開挖輪廓成型規(guī)則，巖面平整;

②巖面上保存50%以上孔痕，且無明顯的爆破裂縫;

③爆破后圍巖壁上無危石。

為了獲得良好的光面爆破效果，可采取以下技術措施：

①適當加密周邊眼。

④采用小直徑藥卷不耦合裝藥結構。

⑤保證光面爆破眼同時起爆。

(2)光面爆破的主要參數(shù)及技術措施

光面爆破的主要參數(shù)包括周邊眼的間距、光面爆破層的厚度、周邊眼密集系數(shù)、周邊眼的線裝藥密度等。

(3)預裂爆破

預裂爆破實質上也是光面爆破的一種形式，其爆破原理與光面爆破原理相同。只是在爆破的順序上，光面爆破是先引爆掏槽眼，接著引爆輔助眼，最后才引爆周邊眼;而預裂爆破則是首先引爆周邊眼，使沿周邊眼的連心線炸出平順的預裂面。

 

《水利》

【第82天】

【考點展示】

1F420044 施工合同管理(6)

八、保險

(一)工程保險

除專用合同條款另有約定外，承包人應以發(fā)包人和承包人的共同名義向雙方同意的保險人投保建筑工程一切險、安裝工程一切險。

(二)人員工傷事故的保險

1.承包人員工傷事故的保險

承包人應依照有關法律規(guī)定參加工傷保險，為其履行合同所雇用的全部人員，繳納工傷保險費，并要求其分包人也進行此項保險。

2.發(fā)包人員工傷事故的保險

發(fā)包人應依照有關法律規(guī)定參加工傷保險，為其現(xiàn)場機構雇用的全部人員，繳納工傷保險費，并要求其監(jiān)理人也進行此項保險。

3.人身意外傷害險

(1)發(fā)包人應在整個施工期間為其現(xiàn)場機構雇用的全部人員，投保人身意外傷害險，繳納保險費，并要求其監(jiān)理人也進行此項保險。

(2)承包人應在整個施工期間為其現(xiàn)場機構雇用的全部人員，投保人身意外傷害險，繳納保險費，并要求其分包人也進行此項保險。

4.第三者責任險

(1)第三者責任系指在保險期內(nèi)，對因工程意外事故造成的、依法應由被保險人負責的工地上及毗鄰地區(qū)的第三者人身傷亡、疾病或財產(chǎn)損失(本工程除外)，以及被保險人因此而支付的訴訟費用和事先經(jīng)保險人書面同意支付的其他費用等賠償責任。

(2)在缺陷責任期終止證書頒發(fā)前，承包人應以承包人和發(fā)包人的共同名義，投保第三者責任險。

5.其他保險

除專用合同條款另有約定外，承包人應為其施工設備、進場的材料和工程設備等辦理保險。

九、不可抗力

(一)不可抗力的確認

1.不可抗力是指承包人和發(fā)包人在訂立合同時不可預見，在工程施工過程中不可避免發(fā)生并不能克服的自然災害和社會性突發(fā)事件，如地震、海嘯、瘟疫、水災、騷亂、暴動、戰(zhàn)爭和專用合同條款約定的其他情形。

2.不可抗力發(fā)生后，發(fā)包人和承包人應及時認真統(tǒng)計所造成的損失，收集不可抗力造成損失的證據(jù)。合同雙方對是否屬于不可抗力或其損失的意見不一致的，由監(jiān)理人商定或確定。發(fā)生爭議時，按爭議的約定辦理。

(三)不可抗力后果及其處理

1.不可抗力造成損害的責任(考點)

除專用合同條款另有約定外，不可抗力導致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、費用增加和(或)工期延誤等后果，由合同雙方按以下原則承擔：(誰的損失誰承擔)

(1)永久工程，包括已運至施工場地的材料和工程設備的損害，以及因工程損害造成的第三者人員傷亡和財產(chǎn)損失由發(fā)包人承擔;

(2)承包人設備的損壞由承包人承擔;

(3)發(fā)包人和承包人各自承擔其人員傷亡和其他財產(chǎn)損失及其相關費用;

(4)承包人的停工損失由承包人承擔，但停工期間應監(jiān)理人要求照管工程和清理、修復工程的金額由發(fā)包人承擔;

(5)不能按期竣工的，應合理延長工期，承包人不需支付逾期竣工違約金。發(fā)包人要求趕工的，承包人應采取趕工措施，趕工費用由發(fā)包人承擔。

2.延遲履行期間發(fā)生的不可抗力

合同一方當事人延遲履行，在延遲履行期間發(fā)生不可抗力的，不免除其責任。

3.避免和減少不可抗力損失

不可抗力發(fā)生后，發(fā)包人和承包人均應采取措施盡量避免和減少損失的擴大，任何一方?jīng)]有采取有效措施導致?lián)p失擴大的，應對擴大的損失承擔責任。

4.因不可抗力解除合同

(1)合同一方當事人因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方解除合同。

(2)合同解除后，承包人應撤離施工場地。已經(jīng)訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費用，由發(fā)包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。

十、違約

(一)承包人違約(工期、質量)

(二)發(fā)包人違約(工期、費用)

十一、索賠

(一)承包人索賠

1.承包人提出索賠程序

(1)承包人應在知道或應當知道索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由。承包人未在前述28天內(nèi)發(fā)出索賠意向通知書的，喪失要求追加付款和(或)延長工期的權利;

(2)承包人應在發(fā)出索賠意向通知書后28天內(nèi)，向監(jiān)理人正式遞交索賠通知書。索賠通知書應詳細說明索賠理由以及要求追加的付款金額和(或)延長的工期，并附必要的記錄和證明材料;

(3)索賠事件具有連續(xù)影響的，承包人應按合理時間間隔繼續(xù)遞交延續(xù)索賠通知，說明連續(xù)影響的實際情況和記錄，列出累計的追加付款金額和(或)工期延長天數(shù);

(4)在索賠事件影響結束后的28天內(nèi)，承包人應向監(jiān)理人遞交最終索賠通知書，說明最終要求索賠的追加付款金額和延長的工期，并附必要的記錄和證明材料。

2.承包人索賠處理程序

(1)監(jiān)理人收到承包人提交的索賠通知書后，應及時審查索賠通知書的內(nèi)容、查驗承包人的記錄和證明材料，必要時監(jiān)理人可要求承包人提交全部原始記錄副本。

(2)監(jiān)理人應商定或確定追加的付款和(或)延長的工期，并在收到上述索賠通知書或有關索賠的進一步證明材料后的42天內(nèi)，將索賠處理結果答復承包人。

(3)承包人接受索賠處理結果的，發(fā)包人應在作出索賠處理結果答復后28天內(nèi)完成賠付。承包人不接受索賠處理結果的，按爭議約定辦理。

3.承包人提出索賠的期限

(1)承包人接受了完工付款證書后，應被認為已無權再提出在合同工程完工證書頒發(fā)前所發(fā)生的任何索賠。

(2)承包人提交的最終結清申請單中，只限于提出合同工程完工證書頒發(fā)后發(fā)生的索賠。提出索賠的期限自接受最終結清證書時終止。

 

獲取更多資料

　　請關注“一級建造師備考助手”微信公眾號

 

　掃一掃：一級建造師·備考助手

 

　　免費獲取“大立行動派·百天過一建”法規(guī)、管理、經(jīng)濟、建筑、市政、機電、公路、水利學習任務

 

 

相關鏈接：

 

        【大立行動派·百天過一建】•第81天超濃縮干貨! 

       【大立行動派·百天過一建】•第80天超濃縮干貨!

      【大立行動派·百天過一建】•第79天超濃縮干貨!

        【大立行動派·百天過一建】•第78天超濃縮干貨!

         【大立行動派·百天過一建】•第77天超濃縮干貨! 

        【大立行動派·百天過一建】•第76天超濃縮干貨!

        【大立行動派·百天過一建】•第74天超濃縮干貨!

        【大立行動派·百天過一建】•第73天超濃縮干貨! 

　　【大立行動派·百天過一建】•第72天超濃縮干貨!

        【大立行動派·百天過一建】•第71天超濃縮干貨!

        【大立行動派·百天過一建】•第70天超濃縮干貨!

        【大立行動派·百天過一建】•第68天超濃縮干貨!

        【大立行動派·百天過一建】•第67天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第66天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第65天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第64天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第63天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第61天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第60天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第59天超濃縮干貨!